Voorwaarden
(Studio) Maayke Goossens B.V.
Inhoud
Artikel 1: Uitvoering opdracht
Artikel 2: Exclusiviteit
Artikel 3: Betaling
Artikel 4: Gebruik ontwerp
Artikel 5: Voortijdige beëindiging
Artikel 6: Vertraging
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Artikel 8: Geschillen
Artikel 9: Depot
Artikel 1: Uitvoering opdracht
1.1 (Studio) Maayke Goossens BV vervult de opdracht zo goed als mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet en zij staat van de opdrachtgever bij als adviseur.
1.2 De opdrachtgever geeft (Studio) Maayke Goossens BV alle informatie die zij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. (Studio) Maayke Goossens BV kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is nader onderzoekt hiernaar nodig is.
1.3 De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met (Studio) Maayke Goossens BV geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door (Studio) Maayke Goossens BV.
1.4 Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.
1.5 Indien voor het werk van (Studio) Maayke Goossens BV termijnen zijn (Studio) Maayke Goossens BV dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6)
1.6 Communicatie bord mag geplaatst worden bij het project vanaf de start t/m 6 maanden na de oplevering.
1.7 Communicatie vanuit (Studio) Maayke Goossens BV mag plaats vinden via de website, social, bladen of andere kanalen. Beeldmateriaal (foto’s) en content vanuit de opdrachtgever en/of zelf gemaakt foto’s van het project (vooraf/tijdens/na oplevering) mogen gebruikt worden door (Studio) Maayke Goossens BV. De ontwerpen vanuit (Studio) Maayke Goossens BV mogen na toestemming vanuit (Studio) Maayke Goossens BV gebruikt worden door de opdrachtgevers. De leveranciers mag de beelden niet naar buiten brengen, via geen enkel kanaal (website, social, nieuwbrieven, magazines of andere kanalen). Als de opdrachtgever niet betaald dan mag (Studio) Maayke Goossens BV het naar buiten treden met het beeldmateriaal/content alsnog intrekken.
1.8 Er worden kosteloos samples/proefmodellen geleverd door de leveranciers. Er wordt vanaf geweken als hier schriftelijk andere afspraken over gemaakt worden.
1.9 Leverancier komen met alle vrachtwagens (of ander vervoer), kleding, verpakkingen en producten naamloos. Er wordt in naam van (Studio) Maayke Goossens BV gewerkt en gesproken.
Artikel 2: Exclusiviteit
2.1 Exclusieve samenwerking wordt gegarandeerd door de leverancier. Hiermee wordt bedoeld dat de leverancier nu- en in de toekomst niet direct met de opdrachtgever of andere toeleveranciers aan de opdrachtgever mag leveren. Dit geld ook voor bouwmanagement leveranciers. De boete per overtreding bedraagt 25.000 euro excl. btw.
Artikel 5: Voortijdige beëindiging
5.1 De opdrachtgever kan de opdracht op elk gewenst moment opzeggen met geronde reden. (Studio) Maayke Goossens BV kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
5.2 Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van opzegging. De opdrachtgever vergoedt (Studio) Maayke Goossens BV de tot dan toe gemaakte kosten.
5.3 Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van (Studio) Maayke Goossens BV. (Studio) Maayke Goossens BV weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.
Artikel 6: Vertraging
6.1 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die (Studio) Maayke Goossens BV niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden (Studio) Maayke Goossens BV diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te Studio Maayke Goossens BVbeperkt de kosten /schade zo veel mogelijk.
6.2 Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat (Studio) Maayke Goossens BV, zodra dat mogelijk is, deopdrachtgever weten wanneer zij de uitvoering zal hervatten. (Studio) Maayke Goossens BV houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van deopdrachtgever.
6.3 (Studio) Maayke Goossens BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever. Vertraging van producten kan (Studio) Maayke Goossens BV niet verweten worden en er kan geen schadevergoeding in rekening gebracht worden. Het niet betalen of later betalen van de producten is niet mogelijk, de betaaltermijn blijft staan.
Artikel 8: Geschillen
8.1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en (Studio) Maayke Goossens BV worden zoveel mogelijk onderling opgelost.
8.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen de opdrachtgever en (Studio) Maayke Goossens BV ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.
8.3 Op deze overeenkomst is de Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 9: Depot
De Rechtsverhouding consument – architect/adviseur CR 2013, verkort aangehaald als ” CR 2013”, is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Depot loopt. De voorwaarden welke hierboven staan gelden voor deze rechtsverhouding CR 2013.
Artikel 3: Betaling
3.1 (Studio) Maayke Goossens BV declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert zij met een tussentijd van minstens twee weken. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.
3.2 Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 2 dagen en twee weken vanuit de opdrachtgevers (zie 3.6) na verzending van die declaratie. Betalingen aan leveranciers geschiedt binnen 30 werkdagen.
3.3 Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. (Studio) Maayke Goossens BV mag, met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.
3.4 Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag (Studio) Maayke Goossens BV de uitvoering van de opdracht opschorten. De werkzaamheden mag (Studio) Maayke Goossens BV per direct stil leggen.
3.5 Indien (Studio) Maayke Goossens BV tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor de rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door (Studio) Maayke Goossens BV reeds aan hem versterkte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.
3.6 Betaling opdrachtgevers voor afnamen producten en/of ontwerpen en/of projectbegeleiding etc. is 75% bij akkoord opdracht binnen 2 dagen, 20% voor de eerste levering binnen 7 dagen en 5% binnen 7 dagen bij afronding van het project mits anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging of andere communicatie vormen. Betalingen aan leveranciers vanuit (Studio) Maayke Goossens BV is 100% achteraf (of het is anders overeengekomen).
3.7 Bij faillissement van de leverancier blijven ten allen tijden de producten van Maayke Goossens BV, deze producten mogen niet verkocht worden of in beslag genomen worden. De leverancier hoort dit op de dag van het faillissement door te geven aan Maayke Goossens BV. Bij faillissement van de opdrachtgever blijven de producten van Hello Migrants van Hello Migrants en mogen per direct opgehaald worden, de spullen mogen niet verkocht worden. De opdrachtgever hoort dit op de dag van het faillissement door te geven aan Hello Migrants.
Artikel 4: Gebruik ontwerp
4.1 De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.
4.2 De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met (Studio) Maayke Goossens BV.
4.3 De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van (Studio) Maayke Goossens BV. (Studio) Maayke Goossens BV kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. (Studio) Maayke Goossens BV zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren
4.4 Mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder schriftelijk akkoord.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 (Studio) Maayke Goossens BV is wegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van (Studio) Maayke Goossens BV in de nakoming van haar verplichtingen.
7.2 Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend interieurontwerpstudio kan en behoort te vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.
7.3 Indien de opdrachtgever vindt dat (Studio) Maayke Goossens BV is tekortgeschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en deze in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
7.4 (Studio) Maayke Goossens BV kan niet aangeklaagd worden voor schades. De vergoeding voor de schades kunnen niet op (Studio) Maayke Goossens verhaald worden. In geen enkele opzichten kan (Studio) Maayke Goosens BV aansprakelijk gesteld worden.
7.5 Aansprakelijkheid door derden partijen/leveranciers kan niet op (Studio) Maayke Goossens BV worden verhaald, ook niet als deze partijen/leveranciers aangedragen zijn door (Studio) Maayke Goossens BV. Ook niet als (Studio) Maayke Goossens BV de betaling rechtstreeks bij derden partijen/leveranciers gedaan heeft namens de opdrachtgever. Dit geldt voor (menselijke) schades, services, vertragingen, faillissement en andere tekortkomingen.
7.6 Er kan geen schadevergoeding verhaald worden op een onjuiste bouwkundige tekening door de opdrachtgever. De tekening dient namelijk ten alle tijden door het bouwbedrijf gecontroleerd te worden alvorens ze te werk gaan.
7.7 Voor het monteren in wanden om de producten zoals bijvoorbeeld de keukens, kasten, gordijnrails, kapstokken, wasrekken etc. is (Studio) Maayke Goossens B.V. niet aansprakelijk voor het boren in E- en /of W Installatiewerk. De kosten voor de schade en het repareren zijn voor de opdrachtgever(s).
7.8 Als de opdrachtgever kiest om zelf de producten die door (Studio) Maayke Goossens BV geleverd worden/zijn te monteren dan vervalt de garantie. Producten kunnen namelijk onjuist gemonteerd worden en hierdoor instabiel of kapot gaan. (Studio) Maayke Goossens BV kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor muur montage van kasten/keukens, mits (Studio) Maayke Goossens BV dit niet verzorgd. (Studio) Maayke Goossens BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden als er een kast, keuken of andere producten van de muur af vallen, we weten immers niet hoe de muren gemaakt zijn door de aannemer. De opdrachtgever hoort regelmatig te controleren of alles nog op de juiste manier bevestigd wordt.
Dutch 
English